Un contrato de suministro es un contrato firmado entre un proveedor y un vendedor. He compilado un "Muestra de contrato de suministro de concreto" solo como referencia. ¡Espero que pueda ayudar a todos! Contrato de Suministro de Concreto Muestra 1
Parte A: (nombre completo) (en adelante Parte A)
Parte B: (nombre completo) (en adelante Parte B)
Bases "Ley de Contratos de la República Popular China", "Ley de Construcción de la República Popular China", "Reglamentos de Gestión de Calidad de Proyectos de Construcción" y otras leyes y reglamentos pertinentes, de acuerdo con los principios de igualdad. , voluntariedad, honestidad y confiabilidad, después de que Ambas partes negociaron y la Parte A utilizó el concreto comercial de la Parte B para el proyecto. Ambas partes llegaron a un acuerdo y celebraron este contrato de la siguiente manera:
Nombre del proyecto:
.Unidad de construcción:
Método de vertido:
Dirección detallada:
1. Fecha del contrato --
2. Consulte el anexo para el precio unitario de liquidación del concreto premezclado, requisitos técnicos, etc.
3. Requisitos técnicos de calidad del concreto:
La calidad del concreto premezclado de la Parte B cumple con las normas nacionales Los requisitos especiales superiores a los estándares nacionales serán decididos por la Parte A y la Parte B por separado.
4. Liquidación de pagos y métodos de pago:
1. Liquidación por metro cuadrado:
Transportado a la obra por la Parte B y sujeto a in situ aceptación y firma de la Parte A. La cantidad se calcula en base a la cantidad indicada en la factura de entrega concreta. La parte A designa la firma del albarán de entrega como base para la confirmación de recepción y liquidación. La Parte A liquidará el pago una vez cuando el hormigón de la Parte B se entregue a la Parte B (y el tiempo de suministro no excederá los 2 meses), y la Parte B realizará la liquidación dentro de los 7 días con base en el albarán de entrega firmado y aceptado por la Parte A. Una vez que se complete la estructura principal del proyecto de la Parte A o hayan transcurrido 60 días desde la última entrega, la Parte A liquidará todos los pagos concretos restantes.
2. Liquidación mensual: Antes del día 5 de cada mes, la Parte A liquidará la totalidad del pago por el hormigón suministrado a la Parte B en el mes anterior cuando esté terminada la estructura principal del proyecto o 60 días. han transcurrido desde el último momento de suministro, la Parte A deberá Todos los pagos concretos restantes se han liquidado. Ambas partes A y B de este contrato confirman que se adopta el método de liquidación y que el método de pago es: . Contrato de Suministro de Concreto Muestra 2
Parte A (Comprador):
Parte B (Vendedor):
Parte de la Construcción:
Según ""Ley de Contratos de la República Popular China", con base en los principios de buena fe, igualdad y beneficio mutuo, la Parte A, la Parte B y la parte constructora celebran este contrato mediante negociación:
1. Nombre del proyecto: Proyecto de construcción Shengshi Huacheng 1#, 2#
2. Ubicación de la construcción: al norte de la avenida Luping, al oeste de Shuncheng Road
3. Precio unitario de liquidación (precio de entrega, yuanes /m3)
C15: 210 C20: 220 C25: 230 C30: 240 C35: 250 C40: 265 C45: 275 C50: 290 El hormigón con requisitos de impermeabilidad se incrementará en 10 yuanes por metro cúbico.
IV.Requisitos de calidad:
Cumplir con los requisitos de las normas pertinentes como "Concreto premezclado" (gb/t14902) y "Estándar de control de calidad del concreto" (gb50164-1992).
V. Liquidación y pago de precios
1. La Parte A y la Parte B confirman que el proyecto se basa temporalmente en el monto presupuestado del plano de construcción de la parte de vertido (el volumen de las barras de acero no se deducirán del volumen de la estructura de concreto y la construcción de concreto se llevará a cabo al mismo tiempo (la pérdida durante el proceso no aumentará el volumen) como base para el asentamiento, y el método de asentamiento será finalizado después de la construcción de 3 capas de capas estándar. Antes del suministro, la Parte A proporcionará a la Parte B un conjunto completo de planos de construcción de las piezas de vertido y las correspondientes negociaciones de cambios de ingeniería de manera oportuna, y la Parte B los devolverá después de calcular las cantidades de ingeniería.
2. Este contrato confirma que la liquidación se realizará en tres tiempos, es decir: el 40% del precio de suministro se liquidará dentro de los 10 días posteriores a la finalización de la estructura principal del décimo piso de cada edificio. , y el 40% del precio de suministro se liquidará dentro de los 10 días posteriores a la finalización de la estructura principal del décimo piso. De 40, el 80% del precio de suministro se liquidará dentro de los 10 días posteriores a que el propietario haya pasado la inspección y aceptación. y el 20% restante del precio del suministro se liquidará 10 días después de que se proporcionen los materiales de aceptación de finalización.
6. Forma de entrega y aceptación del hormigón comercial
El periodo de suministro de este contrato es desde el 20 de marzo de 20xx hasta la finalización del suministro de hormigón para el proyecto. La parte constructora que suministre bienes por primera vez deberá notificar a la Parte B con 3 días de anticipación.
La Parte A deberá llegar a un acuerdo con la Parte B de acuerdo con los documentos válidos firmados por la Parte B.
1. Después de transportar el concreto premezclado al lugar de entrega, bajo la supervisión del supervisor, junto con representantes del grupo de construcción y del Grupo B, se debe realizar un muestreo testigo y la preparación de la muestra en De acuerdo con las normas, especificaciones y regulaciones técnicas pertinentes, retención de muestras y prueba de asentamiento, las tres partes deben firmar en la hoja de muestreo y el registro de la prueba de asentamiento. El equipo de construcción es responsable de las pruebas de muestreo y los trabajos de aceptación de acuerdo con las normas pertinentes. La Parte B proporcionará al grupo de construcción una ubicación para los bloques de prueba de mantenimiento estándar de forma gratuita.
2. Si el hormigón entregado por la Parte B al sitio de construcción es diferente de la cantidad indicada en la factura, la parte constructora notificará inmediatamente a la Parte B para su verificación, y ambas partes presentarán la confirmación de la cantidad real. resultará por escrito como la liquidación del precio de acuerdo con.
3. Si el concreto entregado por la Parte B al sitio de construcción tiene anomalías de calidad después de la inspección visual por parte de la parte de la construcción, la parte de la construcción deberá notificar inmediatamente a la Parte B para su verificación, la parte de la construcción tiene la responsabilidad; derecho a devolver la mercancía. Cualquier pérdida causada a la parte constructora será asumida por la Parte B.
4. Si el equipo de construcción descubre una calidad anormal del concreto vertido en el sitio del proyecto, notificará a la Parte B por escrito dentro de las 24 horas para su verificación. La Parte B enviará personal técnico al sitio dentro de las 2 horas. , y ambas partes. Cualquier problema de calidad que surja será analizado y resuelto mediante negociación. Si hay una disputa, ambas partes confirmarán conjuntamente las responsabilidades con los departamentos administrativos de construcción y supervisión del proyecto y presentarán opiniones por escrito sobre cómo manejar las responsabilidades. Si la parte de construcción no vierte a tiempo o vibra o mantiene incorrectamente, la responsabilidad recaerá en la Parte A; si es responsabilidad de la calidad del producto, la Parte B asumirá las pérdidas causadas a la Parte A;
7. Obligaciones de terceros
1. Obligaciones de la Parte A
Gestionar con prontitud la liquidación y el desembolso del pago concreto con la Parte B según lo estipulado en el contrato, y coordinar la relación entre el Partido B y el partido de la construcción.
2. Obligaciones de la parte constructora
(1) De acuerdo con las necesidades del progreso del proyecto, el usuario debe proporcionar el número de concreto requerido, la cantidad y los detalles del proyecto por fax escrito o otros medios efectivos con 12 horas de anticipación. Lugar de vertido y método de vertido de hormigón para garantizar que la Parte B tenga suficiente tiempo de preparación del suministro.
(2) Disponga de una persona dedicada que sea responsable de despachar y comandar para garantizar la seguridad de los vehículos y el personal de la Parte B que ingresan y salen del sitio. Asegúrese de que los caminos en el sitio estén lisos y que los materiales se descarguen de manera oportuna. Existe un entorno de trabajo seguro y se deben cumplir los requisitos de protección ambiental cuando los vehículos salen del sitio. Si el vehículo de transporte de concreto espera en el sitio de construcción durante más de 120 minutos debido a carreteras en mal estado y retrasos en la descarga, se pagará una tarifa adicional de 100 RMB por hora.
(4) Asignar una persona dedicada que será responsable de aceptar y firmar el contenido indicado en el albarán de entrega de concreto entregado en el sitio de construcción, de supervisar e inspeccionar la cantidad y calidad del concreto premezclado, de aceptar la firma, y coordinar Resolver los asuntos relacionados con la obra y dirigir los vehículos a sus posiciones. La parte de la construcción debe garantizar que el plan de cantidad de uso de concreto sea preciso. Si el concreto se desperdicia debido a errores de planificación o por razones propias, la parte de la construcción asumirá la responsabilidad.
(5) De acuerdo con los requisitos del contrato y las normas y especificaciones técnicas pertinentes, será responsable de la calidad del vertido y mantenimiento del proyecto de hormigón después de la entrega y aceptación. Está prohibido agregar agua al. hormigón en el sitio de construcción, y será responsable de cualquier pérdida causada por razones de construcción, consecuencias de calidad y pérdidas de costos.
Muestra Tres de Contrato de Suministro de Concreto
Parte A: (denominada Parte A)
Parte B: (denominada Parte B)
Con el fin de regular la compra y venta de hormigón comercial y garantizar La calidad del hormigón comercial es para proteger los derechos e intereses legítimos de ambas partes Después de la negociación, la Parte A y la Parte B, de conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China". y las leyes y regulaciones pertinentes, acuerdan por unanimidad firmar este contrato de compra y venta para que ambas partes lo cumplan.
1. Descripción general del proyecto de suministro de hormigón comercial
Nombre del proyecto: Anhua Lianxinjiaoyuan Living Community
Lugar de entrega (dirección del proyecto): Anhua, el lado sur del condado Autopista Huangtuo
El período de inicio y finalización de la entrega: 20XX de mayo - 20XX de octubre (específicamente, el progreso real del proyecto se utiliza como las partes principales del vertido: edificios 2#, 3#, 4#, 5# y sótano , piezas unidas; cantidad: estimada provisionalmente en 40.000 m3 Pago total: estimada provisionalmente en unos 10.000.000,00 yuanes, sujeto a la confirmación de la cantidad y el precio unitario por parte de ambas partes
Precio unitario del hormigón comercial
1 El precio anterior incluye flete, costo, tarifa de gestión, impuestos, etc. (Si la Parte B no puede proporcionar una factura fiscal válida, el impuesto material se retendrá al 5%). finalización del proyecto, y la Parte B no lo utilizará por ningún motivo (incluidas las políticas). Si el proyecto no se puede construir normalmente por motivos de la Parte B, la Parte A puede negarse a pagar el monto restante impago. > 2. Los precios anteriores son precios sin bomba, utilizando bombas para automóvil. El precio de la bomba fija será confirmado por la Parte A de acuerdo con el precio de mercado y se implementará en un acuerdo adjunto. La Parte B será responsable de comprar el equipo. tales como bombas para automóviles y bombas fijas y que cumplan con los requisitos del progreso del proyecto. Los costos de accesorios de tuberías de bombeo y otros equipos serán pagados por la Parte B.
3. Los precios anteriores son para concreto comercial ordinario. Si se requiere concreto impermeable, el agente antipermeabilidad será proporcionado por la Parte A.
4. La Parte A contratará personal técnico para brindar orientación y orientación técnica. Sobre esta base, 13 yuanes / cúbicos adicionales. se agregará un metro.
3. Liquidación de la cantidad de concreto comercial
Método de liquidación de la cantidad de concreto: la Parte A y la Parte B acuerdan pesar y medir, y se ha instalado en la construcción. báscula electrónica, todo el concreto comercial será pesado, medido y confirmado por la Parte A (el concreto comercial se calculará como 2400 kilogramos por metro cúbico).
4. Forma de pago y cantidad de concreto comercial.
1. El pago se realizará de acuerdo con el progreso mensual, y el monto del pago se pagará en proporción al monto del pago parcial pagado por la Parte C a la Parte A
2. La estructura principal se pagará al mezclador de productos después de que el principal acepte la estructura principal 90 del monto de liquidación del suelo (con comprobantes de liquidación válidos de ambas partes A y B y la liquidación haya sido confirmada por ambas partes); p>
3. El saldo se pagará en dos cuotas dentro de los 6 meses posteriores al final del uso del concreto del proyecto. Al mismo tiempo, la Parte C debe pagar a la Parte A de acuerdo con estas condiciones de pago
.4. El método de pago de este contrato se basará en el método de pago pagado por la Parte C a la Parte A. Si la Parte C paga a la Parte A, la Parte A no paga a la Parte A de conformidad con el contrato. es responsable de las consecuencias causadas por la Parte B, excepto que la Parte A no asumirá ninguna consecuencia.
5. La Parte A proporciona 2,5 millones de préstamos sin intereses a la Parte B para la compra de equipos para mezclar concreto (específicamente). , Las condiciones actuales de la Parte B se prestarán en la misma proporción según facturas válidas. Una vez finalizado el proyecto principal, la Parte B devolverá todos los préstamos a la Parte A (o utilizará el hormigón comercial de la Parte B como deducción). ). Entre ellos, el préstamo de 1 millón de yuanes se devolverá antes del 30 de mayo de 2013.
5. Calidad del hormigón comercial y requisitos técnicos
1. Materiales comerciales para mezclar hormigón: cemento, arena y grava, aditivos, cenizas volantes, etc., la calidad debe cumplir con las normas nacionales. normas pertinentes. Entre ellos, la grava para concreto comercial con un alto grado de C30 o superior debe comprarse en otros lugares y aprobarse por la Parte A, el equipo de construcción y el supervisor.
2. La Parte B producirá de acuerdo con la norma nacional "Concreto premezclado" GB14902-2003 y especificaciones relacionadas.
3. La Parte A contrata a un técnico profesional para brindar orientación técnica al suelo premezclado. Los operadores en el sitio deben obedecer las disposiciones del personal técnico. Si el sitio no obedece la administración, la Parte A tiene la responsabilidad. derecho a exigir a la Parte B que detenga la producción y el suministro, y la Parte B soportará todas las consecuencias que de ello se deriven. La orientación técnica de la Parte A al sitio no significa su aprobación final de la calidad, los estándares técnicos y la cantidad del concreto suministrado por la Parte B. Porque el concreto proporcionado por la Parte B no cumple con los requisitos de calidad y los estándares técnicos acordados en el contrato. , la responsabilidad resultante será asumida por la Parte B. Si hay problema con la calidad del concreto, la Parte B será responsable de las pérdidas y gastos ocasionados.
4. La Parte B entregará el concreto comercial al sitio de construcción a tiempo, y la Parte A realizará una inspección completa o una inspección aleatoria del asentamiento, expansión y otros indicadores del concreto en el sitio de construcción para monitorear el concreto deficiente. Se devolverá el rendimiento laboral y la aparición de delaminación, segregación, etc. que no cumplan con los requisitos de rendimiento de la construcción.
5. La Parte A se asegurará de que el hormigón comercial se descargue en un tiempo razonable después de su entrega en el sitio. Está estrictamente prohibido agregar agua al barril del camión de transporte durante el transporte y descarga de concreto comercial. La Parte B deberá cumplir con los requisitos de la Parte A en cuanto a grado de resistencia del concreto comercial, asentamiento, impermeabilidad, tiempo de fraguado inicial, tiempo de fraguado final y materiales de mezcla de concreto como cemento, arena y grava, y aditivos propuestos por la Parte A con base en el plan de diseño y construcción. Requisitos de materiales y otros requisitos especiales.
6. Al recibir el hormigón en el camión cisterna, la Parte A también comprobará los diversos datos técnicos enviados por la Parte B con el camión para el hormigón que no cumpla con los requisitos técnicos o tenga datos técnicos incompletos o. calidad no calificada, la Parte A tendrá derecho a la Parte B a devolver los bienes, y la Parte B asumirá toda la responsabilidad si esto afecta la construcción del proyecto de la Parte A.
7. Requisitos de la Parte B para brindar información: Luego de transportado el concreto al sitio, se debe enviar con el vehículo la información técnica correspondiente por triplicado, incluyendo: Aviso de proporción de mezcla de concreto y concreto premezclado proporcionado. dentro de los 30 días La frecuencia de entrega de productos de concreto con certificados de fábrica debe garantizar la continuidad de la construcción de concreto en el sitio.
8. Antes de suministrar cada lote de hormigón, la Parte A deberá proporcionar a la Parte B los requisitos técnicos escritos y la dosificación y otra información específica del suministro encomendado.
9. Antes de verter el hormigón, la Parte B enviará por adelantado dos copias del informe de mezcla de prueba de hormigón, arena, piedra, cemento, aditivos y otros datos de prueba con un sello rojo especial para las pruebas de la Parte B. Partido A para revisión reconocido.
10 Cuando el concreto comercial sale de la fábrica, la Parte B es responsable de proporcionar a la Parte A el "Certificado de Calidad de la Fábrica de Concreto Premezclado" y la información relevante para cada lote y enviarlos a la Parte A para su archivo. .
11. La Parte A no asume ninguna responsabilidad por la seguridad de los accidentes de tráfico que le ocurran a la Parte B durante el transporte.
12. Supervisar los requisitos de calidad durante el proceso de vertido y comunicar información oportunamente si es necesario, la Parte B debe tener una persona dedicada en el sitio para coordinar y resolver los problemas que ocurran durante el suministro.
13. La Parte B deberá proporcionar rápidamente a la Parte A el informe de la prueba de presión de cada lote de concreto comercial después de que alcance la resistencia de 28 días.
14. La inspección de la calidad del hormigón será realizada por la unidad de pruebas de materiales de este proyecto.
VI.Otros asuntos acordados
1. Un día antes de verter el concreto comercial, la Parte A deberá declarar el plan de suministro de material a la Parte B por escrito o por teléfono, y notificar el número de etiqueta. y ubicación, cantidad cuadrada y otros requisitos.
2. Asignar a la persona responsable de firmar y aceptar la calidad del concreto comercial y los datos concretos relacionados, dejar un recibo de concreto como base para los registros de construcción y liquidar la factura al final de cada mes.
3. La parte A debe hacer todos los preparativos antes de verter el hormigón (como carreteras, agua y electricidad, etc.). Si el hormigón se desecha por culpa de la Parte A, la Parte A será responsable de la compensación según el precio.
4. Cuando la Parte B suministre concreto comercial, deberá abordar los factores difíciles relevantes de manera oportuna para garantizar el suministro oportuno. De acuerdo con los requisitos de la Parte A, la Parte B deberá realizar una inspección in situ del sitio. Diseño y coordinación periférica el día antes del vertido de hormigón para garantizar que el vertido se pueda completar.
5. La Parte B debe garantizar la continuidad del vertido de hormigón si el vertido de hormigón se detiene (más de 2 horas) por razones de la Parte B o no se puede verter a tiempo según el cronograma de construcción de la Parte A (arriba). a medio día de retraso según el período de construcción programado), la Parte B deberá pagar a la Parte A el 7% del precio del concreto de este lote y compensar las pérdidas de mano de obra.
6. El proveedor de hormigón de la Parte B debe ocuparse de la relación entre el medio ambiente circundante y los aldeanos locales para garantizar el suministro oportuno y seguro. Cualquier consecuencia de las disputas que surjan del suministro de la Parte B correrá a cargo de la Parte B.
7. Métodos de resolución de disputas
Si surge una disputa durante la ejecución de este contrato, la Parte A y la Parte B la resolverán mediante negociación amistosa si hay objeciones importantes y no pueden. ser conciliados, conocerá el tribunal del lugar del proyecto.
Parte A (sello oficial): _________ Parte B (sello oficial): _________
Representante legal (firma): _________ Representante legal (firma): _________
_________año____mes__________año____mes____día Contrato de Suministro de Concreto Muestra 4
Demandante: __________________
Proveedor: ____________________
Con el fin de regular la compra y venta de concreto comercial, proteger los derechos legítimos e intereses de ambas partes, aclarar las responsabilidades técnicas y económicas de ambas partes y garantizar el progreso normal de la construcción del proyecto. De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China", "Concreto Premezclado" (GB/T14902-2003) y las leyes y reglamentos pertinentes, y siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, el suministro y Las partes exigen que negocien sobre asuntos relacionados con la compra y venta de concreto comercial y acuerden celebrar este contrato.
1. Nombre del proyecto
2. Ubicación del proyecto
3. La cantidad de hormigón suministrada es de 10.600 m3 (la liquidación se basará en la cantidad real)
Nombre del producto
Caída (cm)
Cantidad (m3)
Precio unitario (yuanes/m3 )
Método de transporte en el sitio de construcción
Observaciones
(Requisitos especiales)
Concreto C15
8-12
Hormigón C20
8-12
Hormigón C30
8-12
Hormigón C40
8-12
Hormigón C50
8-12
Cantidad total (RMB)
Instrucciones complementarias: 1. El precio unitario anterior incluye impuestos;
2. El precio unitario anterior no incluye tarifas de bombeo
3. Otros: el precio unitario anterior incluye tarifas de transporte; p>6.Confirmación de cantidad de suministro
1. La cantidad de suministro de concreto comercial se basará en la cantidad de concreto moldeado. El demandante deberá designar a su representante legal para firmar el albarán de entrega de concreto del proveedor. se considerará como el albarán de entrega real del proveedor.
2. El comprador podrá realizar inspecciones aleatorias sobre la cantidad de concreto proporcionada por el proveedor, y los costos de inspección correrán a cargo del comprador. Por ejemplo, si la cantidad de un lote de inspecciones aleatorias no es inferior a 2 vehículos y el importe medio pendiente es superior a 3, el proveedor compensará y será responsable del coste de la inspección aleatoria al doble del importe total pendiente de la inspección aleatoria.
7. Requisitos de la norma de calidad del concreto comercial
La calidad del concreto proporcionado por el proveedor y las materias primas utilizadas deben cumplir con la norma nacional GB14902-2003 "Concreto premezclado" y sus referencias.
8. Derechos y obligaciones básicos del demandante
1. El demandante deberá presentar un formulario de pedido u otro método eficaz para determinar la resistencia del hormigón requerido 1 día antes de verter el hormigón. Notificar al proveedor sobre el grado, la cantidad, el asentamiento, el lugar de vertido, el método de vertido, el lugar de entrega y otros requisitos relevantes. Si el demandante encuentra circunstancias imprevistas que causen cambios temporales en el tiempo de vertido del hormigón, el demandante deberá notificarlo de inmediato al proveedor.
2. El comprador debe proporcionar las condiciones necesarias para el transporte y uso del concreto comercial en el sitio de construcción, asegurarse de que los caminos en el sitio de construcción sean lisos, tengan el suministro de agua, iluminación y otras instalaciones y estacionamiento necesarios. espacios, y organizar la presencia de personal dedicado en el sitio de construcción. Responsable del despacho y comando en el sitio para garantizar que los vehículos y el personal acompañante entren y salgan del sitio de construcción sin problemas.
3. Después de que el camión hormigonera llegue al sitio de construcción, el comprador debe completar los procedimientos de inspección y entrega en 30 minutos y hacer arreglos para que la descarga se complete en 90 minutos.
4. Si los indicadores concretos de calidad y desempeño proporcionados por el proveedor no cumplen con los estándares nacionales o los acuerdos pertinentes, el demandante tiene derecho a rechazarlos.
5. El comprador no añadirá agua ni otros aditivos no acordados al hormigón.
9. Derechos y obligaciones básicos de los proveedores
1. Los proveedores deben establecer y mejorar un sistema de garantía de calidad, organizar la producción en estricta conformidad con las normas y especificaciones nacionales y cumplir con los requisitos. del contrato y la notificación al demandante, asegurando la calidad, cantidad y completando a tiempo las tareas concretas de producción y suministro. El cemento utilizado es cemento Mengxi y otros materiales han pasado la inspección por parte del comprador. Una vez que el comprador verifique la proporción de mezcla, no se puede ajustar a voluntad. Se debe notificar al comprador de los ajustes con 8 días de anticipación.
2. El proveedor es responsable de diseñar la proporción de mezcla del concreto comercial de acuerdo con las especificaciones nacionales. El concreto en una misma pieza debe utilizar la misma proporción de mezcla y materias primas de la misma variedad y especificaciones. El proveedor deberá proporcionar de inmediato al comprador el certificado de calidad de fábrica y las instrucciones del producto para el concreto comercial de acuerdo con las diferentes variedades y grados de concreto. El comprador deberá proporcionar toda la información técnica relevante al realizar el pago.
3. Una vez que los vehículos de transporte y el personal del vehículo del proveedor ingresan al sitio, deben obedecer las instrucciones de despacho del personal responsable del lado de la demanda y brindar servicios de alta calidad.
4. El proveedor debe cooperar activamente con la demanda. Cuando surge una disputa durante las inspecciones aleatorias sobre la calidad del concreto y la cantidad del suministro, el proveedor debe enviar personal de inmediato para negociar y resolver. Si se producen problemas de calidad en el lado de la demanda debido a razones del proveedor, el proveedor debe asumir la responsabilidad de la compensación.
5. El proveedor no podrá negarse a suministrar pequeños lotes de hormigón comercial.
6. Si el demandante viola el contrato al no pagar el precio estipulado en el contrato, el proveedor debe negociar activamente. Si la negociación fracasa, el suministro de hormigón al comprador podrá suspenderse previa notificación por escrito al comprador con 15 días de antelación.
10. Formas de liquidación y pago
1. Forma de liquidación:
El proveedor elaborará una declaración de liquidación una vez al mes en base a la factura firmada por el demandante. Y entregárselo al comprador, quien sellará el formulario de liquidación para confirmar la cantidad y el importe. Si hay alguna objeción, el comprador deberá plantearla dentro de los 10 días, de lo contrario se considerará aprobada.
2. Forma de pago: el 75% del pago se paga en el año en curso, y el resto se paga en el año siguiente.
11. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Cuando el demandante incumpla el contrato y se retrase en el pago del hormigón comercial, deberá pagar al proveedor el importe adeudado con base en el préstamo. tasa de interés estipulada por el Banco Popular de China para el mismo período Intereses sobre el pago y responsabilidad por incumplimiento de contrato.
2. Después de que una parte incumpla el contrato y la otra parte exija a la parte infractora que continúe ejecutando el contrato, la parte infractora continuará ejecutando el contrato después de asumir la responsabilidad antes mencionada por incumplimiento del contrato. .
12. Fuerza mayor
1. La fuerza mayor incluye explosiones e incendios causados por guerras, disturbios, epidemias a gran escala, caída de objetos voladores u otras razones que no son responsabilidad del empleador o contratista, así como desastres naturales severos como viento, lluvia, inundaciones y terremotos.
2. Los costos y retrasos en la entrega debido a eventos de fuerza mayor serán asumidos por ambas partes respectivamente de acuerdo con los siguientes métodos:
⑴ Todos los siniestros y pérdidas de equipo y otras propiedades serán a cargo del partido.
⑵El hormigón que haya sido transportado al sitio de construcción según lo notificado por el demandante correrá a cargo del demandante.
⑶ El plazo de entrega retrasado se pospondrá en consecuencia.
⑷Si la fuerza mayor se produce después de que una de las partes retrasa la ejecución del contrato, la parte que lo retrasa no puede quedar exenta de la responsabilidad correspondiente.
13. Rescisión del Contrato
1. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, el proveedor y el comprador podrán resolver el contrato:
(1) El el contrato no puede celebrarse debido a fuerza mayor Ejecución
(2) El contrato no puede ejecutarse debido al incumplimiento del contrato por parte de una de las partes (incluso debido a la suspensión o aplazamiento de la construcción, falla grave de los equipos de producción y transporte de concreto). );
(3) Disposiciones legales Otras circunstancias.
2. Si una de las partes solicita rescindir el contrato, deberá enviar una notificación de rescisión por escrito a la otra parte e informar a la otra parte 10 días antes de enviar la notificación. El contrato quedará resuelto cuando se realice la notificación. llega a la otra parte.
3. Una vez resuelto el contrato, la parte culpable deberá compensar a la otra parte por las pérdidas causadas por la resolución del contrato.
4. Una vez resuelto el contrato, la validez de las cláusulas de transacción y liquidación pactadas por ambas partes en el contrato no se verán afectadas.
1. Presentarse al comité de arbitraje local para arbitraje;
2. Si el arbitraje realizado por el comité de arbitraje local no es válido, presentar una demanda ante el Tribunal Popular.
15. Otros asuntos
1. El precio no debe ajustarse durante el período de suministro. Si son necesarios ajustes, ambas partes pueden negociar para ajustar el precio de suministro concreto y firmar un suplemento. acuerdo.
2. El presente contrato se realiza por triplicado, quedando el comprador en posesión de dos ejemplares y el proveedor de un ejemplar.
3. Si hay algún asunto no cubierto en este contrato, se celebrará un contrato complementario por escrito por separado. El contrato complementario tiene el mismo efecto jurídico que este contrato. Antes de la celebración del contrato complementario, se ejecutará este contrato y ninguna de las partes tendrá derecho a cambiar el contenido del contrato por sí sola.
4. El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de la firma y sello de ambas partes.
Demandante (sellado) Proveedor (sellado)
Año, mes, día