Con el fortalecimiento de la conciencia jurídica de las personas, cada vez más personas median en las relaciones civiles a través de contratos. Los contratos son al mismo tiempo una garantía y una limitación para ambas partes. Entonces la pregunta es ¿cómo se debe redactar un contrato? A continuación se muestra una colección de plantillas de contratos de pedido de baldosas cerámicas (5 artículos seleccionados) que he recopilado. Espero que les gusten. Contrato de pedido de baldosas cerámicas 1
Parte A (parte demandante): _______________
Parte B (proveedor): _______________
De conformidad con el “Contrato del Pueblo La "Ley" de la República de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, después de una negociación amistosa entre la Parte A y la Parte B, se celebran los siguientes términos con respecto a la compra por parte de la Parte A del proyecto ____________ de Parte B:
1. Lista de productos:
2. Método de entrega:
1. Plazo de entrega: Dentro de los ______ días posteriores a la firma de este contrato
2, Lugar de entrega:
3. La parte B es responsable de la carga, transporte y descarga.
3. Requisitos de calidad
1. El producto estará sujeto a los dibujos y muestras del producto de la Parte A firmados y sellados por ambas partes. Todos los productos suministrados por la Parte B estarán sujetos a ello. Es básicamente el mismo que la muestra y no debe haber diferencias obvias. De lo contrario, la Parte A tiene derecho a rechazar la entrada de los productos de la Parte B al sitio, y la Parte B será responsable de todas las pérdidas causadas.
2. La calidad del producto cumple con el estándar nacional de baldosas cerámicas GB/T4100-20xx.
3. La Parte A tiene derecho a tomar muestras aleatorias de los productos suministrados por la Parte B para su inspección si los indicadores técnicos de los productos presentados para inspección son obviamente inconsistentes con el informe de inspección proporcionado por la Parte B, la Parte A. tiene derecho a presentar una reclamación contra la Parte B.
IV. Normas de embalaje del producto
1. Uso del producto
2. Las normas de embalaje de las baldosas cerámicas suministradas por la Parte B deberán estar de acuerdo con las normas nacionales. , es decir, deberán cumplir con los requisitos de transporte por carretera o ferrocarril, para garantizar que las baldosas no se dañen si hay algún daño causado por un embalaje inadecuado del producto, la Parte B correrá con la responsabilidad y los gastos.
5. Método de aceptación
1. La aceptación se basará en las muestras selladas firmadas por la Parte A y la Parte B y los estándares acordados en este contrato El modelo, especificación, cantidad y. El color del producto será consistente con las muestras y dibujos. Durante la inspección de aceptación, el grupo de construcción, el supervisor y la Parte A realizarán conjuntamente la inspección de aceptación.
2. Cuando llegue el producto, el embalaje deberá estar intacto; el riesgo de pérdida o daño del producto antes de pasar la aceptación de entrega correrá a cargo de la Parte B.
3. Cuando llegue el producto, la Parte B deberá proporcionar la siguiente información:
(1) Conocimiento de embarque
(2) Lista de empaque <; /p >
(3) Albarán de entrega
(4) Certificado de producto
(5) Informe de prueba proporcionado especialmente para este lote de productos
(6) Información técnica del producto;
(7) Licencia comercial del fabricante; de lo contrario, la Parte A tiene derecho a rechazar los productos.
4. La aprobación de la aceptación de entrega de los productos de la Parte B no excluye la responsabilidad de la Parte B por la calidad del producto.
3. Si los productos suministrados por la Parte B no cumplen con los requisitos y estándares de calidad especificados, la Parte A tiene derecho a rechazarlos. Si la Parte A solicita rescindir el contrato, la Parte B debe devolver el pago completo a la Parte A dentro de los tres días; si la Parte A solicita reabastecer los bienes, la Parte B deberá suministrar los bienes al lugar designado dentro de los tres días y hacerse cargo de todos; consecuencias económicas causadas a la Parte A. Pérdidas (incluidas, entre otras, la responsabilidad de compensación financiera de la Parte A hacia la parte contratante de conformidad con el contrato o de conformidad con la ley, las ganancias esperadas de la Parte A, la responsabilidad de sanciones administrativas, etc.).
VI.
1. Después de firmar el contrato, la Parte A pagará el precio total del contrato como anticipo, que es ￥________ (en mayúsculas: RMB __________ yuanes). ). El anticipo se descontará del primer plazo de pago.
2. Después de que los bienes lleguen al sitio de construcción y sean inspeccionados y aceptados por la Parte A, la Parte A pagará (deduciendo el pago por adelantado), es decir, ￥________ (mayúsculas __________ yuanes).
3. El 5% del pago total se utilizará como depósito de garantía a partir de la fecha de finalización y aceptación del proyecto, si no hay problemas de calidad después del período de dos años, la Parte A lo hará. Pagalo sin intereses en un plazo de 30 días.
4. Antes de cada pago, la Parte B deberá proporcionar a la Parte A facturas fiscales legales y válidas, formularios de solicitud de pago, órdenes de entrega y otra información con 7 días de anticipación. La Parte B es responsable del retraso en el pago debido a la demora de la Parte B en la presentación de las facturas, y la Parte B no ampliará el período de construcción.
5. Pago: transferencia o transferencia bancaria
Banco de apertura de la cuenta de la parte B: __________
Número de cuenta: __________
Nombre de la cuenta: __________
VII. Compromiso de servicio
1. El período de garantía es de dos años. Durante el período de garantía, la Parte B correrá con los costos de reparaciones y reemplazos causados por la responsabilidad de la Parte B. calidad del producto.
2. La Parte B debe garantizar la puntualidad de la garantía y responder con prontitud después de recibir la notificación de la Parte A (incluida la empresa de administración de propiedades encomendada por la Parte A): la Parte B debe hacerlo inmediatamente después de la notificación de la Parte A. Si Si hay un problema que no se puede resolver por teléfono, se debe enviar un especialista al lugar dentro de las 24 horas y completar los elementos de garantía y mantenimiento relacionados con los problemas de calidad dentro de los dos días posteriores a su llegada al lugar. Cuando la Parte B no resuelve el problema de calidad del producto dentro del tiempo especificado, la Parte A tiene derecho a confiar a otra parte el manejo del problema y los costos incurridos se deducirán del depósito de calidad de la Parte B.
3. Garantía de Calidad: Si los productos proporcionados por la Parte B son falsificados o de mala calidad, la Parte B será responsable de una doble compensación además de reemplazarlos con productos originales genuinos.
8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si la Parte B suministra bienes vencidos, la Parte B pagará a la Parte A una indemnización por daños y perjuicios del 2 ‰ del precio total de este contrato cada vez. día a partir de la fecha de vencimiento; 20 Si excede los 10 días, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato, y las pérdidas económicas de la Parte A causadas por ello serán asumidas por la Parte B. La Parte B será responsable de las multas y otras pérdidas causadas por el propietario a la Parte A debido al retraso de la Parte B en la entrega.
2. Si la variedad, modelo, especificación, cantidad, calidad, embalaje y otros problemas de la mercancía suministrada por la Parte B hacen que la mercancía no pase la aceptación de entrega, se considerará que ha existido. no se ha realizado la entrega, lo que provocará un retraso en la entrega. Se seguirán las disposiciones pertinentes de este contrato en relación con la entrega atrasada.
3. Si la Parte A no realiza el pago dentro del plazo estipulado en el contrato, la indemnización por daños y perjuicios se pagará a razón del 2‰ del monto adeudado cada día a partir de la fecha de vencimiento, a menos que Retrasos de la Parte B en la entrega de facturas.
9. Fuerza mayor
Durante la ejecución de este contrato, si una de las partes no puede cumplir o no puede cumplir plenamente este contrato debido a desastres naturales o fuerza mayor, el motivo. se informará a la otra parte por escrito y se presentará de manera oportuna los documentos de certificación gubernamentales pertinentes, si la situación es cierta, el contrato puede posponerse, ejecutarse parcialmente o no ejecutarse mediante negociación entre las dos partes, y la responsabilidad por incumplimiento; del contrato puede quedar parcial o totalmente exento según las circunstancias.
10. Resolución de Disputas
1. Si surge una disputa durante la ejecución de este contrato, ambas partes deberán negociarla y resolverla de manera oportuna. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes puede presentar una demanda ante el tribunal popular donde se ubica el proyecto mencionado en el contrato.
2. En lo no especificado en este contrato, se regirán por las disposiciones y cláusulas pertinentes tales como la Ley de Contratos y la Ley de Construcción.
11. Otros
1. Si hubiera algún asunto no cubierto en este contrato, se resolverá mediante negociación amistosa entre las dos partes. Se puede firmar un acuerdo complementario cuando sea necesario, y el acuerdo complementario tiene el mismo efecto legal que este contrato.
2. El presente contrato se redacta en cuatro ejemplares, cada parte posee dos ejemplares, los cuales tienen el mismo efecto jurídico. El contrato surtirá efectos a partir de la fecha de la firma y sello por ambas partes.
Parte A: _____ Parte B: _____
Dirección: _____ Dirección: _____
Representante: _____ Representante: _____
Teléfono: _____Tel: _____
_____Año _____mes_____día _____Año _____mes_____día Contrato de pedido de baldosas cerámicas 2
Comprador: _____
Proveedor: _____
Por construcción del proyecto necesidades, el comprador ha negociado en pie de igualdad y de conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras disposiciones pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y honestidad y confiabilidad, hemos llegado a un acuerdo. sobre los siguientes asuntos y estableció este contrato, el cual es implementado por ambas partes.
1. Descripción general del proyecto:
1. Nombre del proyecto: ____________________________
2. Dirección del proyecto: ____________________________
2. Detalles del producto:
1. El proveedor personaliza los siguientes productos para el comprador:
Número de contrato
2. La cantidad anterior es una estimación tentativa y se entregará. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de firma del contrato, el comprador debe verificar cuidadosamente la cantidad real requerida y emitir una carta de confirmación con un sello oficial para notificar al proveedor que la cantidad se puede reajustar en un plazo máximo de cinco días. Cinco días, el proveedor producirá según la cantidad estipulada en este contrato.
3. Estándares de calidad:
Implementados de acuerdo con el apéndice de baldosas cerámicas de la norma nacional GB/T4100-20xx. Los productos proporcionados por el proveedor son básicamente consistentes con las muestras proporcionadas por el comprador.
4. Período de suministro:
Una vez firmado y entrado en vigor el contrato entre las dos partes, el proveedor enviará el primer lote de bienes al sitio de construcción dentro de los __________ días posteriores. , el comprador comprará los bienes de acuerdo con el progreso del proyecto del comprador. La parte notificará al proveedor la cantidad requerida de bienes por escrito con el sello oficial y con __________ días de anticipación, para que el proveedor pueda organizar el suministro con prontitud. recibir la notificación del comprador.
5. Método y lugar de entrega:
El proveedor es responsable de entregar la mercancía en el sitio de construcción __________. Ambas partes cuentan las cantidades. __________ es responsable de descargar la mercancía. El comprador especifica que ___ _ es el destinatario, número de contacto: _____. El destinatario firma y confirma el albarán de entrega del proveedor y emite un recibo válido al proveedor como base para la liquidación.
6. Estándares de aceptación:
1. La aceptación se llevará a cabo de acuerdo con la norma nacional del apéndice de baldosas cerámicas GB/T4100-20xx
2. El la tasa de daño del producto deberá cumplir con la norma nacional 3 Ejecución, el proveedor es responsable de compensar la cantidad que exceda 3.
3. Debido a que las materias primas cerámicas se derivan de minerales naturales y el proceso de cocción es complicado; , se permiten diferencias de color razonables en los productos entregados.
7. Plazo y forma de presentar objeciones a los productos:
1. Si el problema aún no puede resolverse, el comprador será indemnizado en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la parte del pago que no se puede entregar.
.
2. Si el comprador no paga dentro del plazo estipulado en el contrato, el comprador deberá pagar al proveedor una indemnización por daños y perjuicios de __________‰ por cada día que el comprador retrase el pago del proveedor por el incumplimiento. pagar el pago a tiempo, y el proveedor deberá El comprador tiene derecho a posponer o detener el suministro, y todas las pérdidas causadas por ello correrán a cargo del comprador.
3. El proveedor deberá producir de acuerdo con las especificaciones, modelos, colores y cantidades especificadas en este contrato. Después de organizar la producción, si el comprador necesita cambiar el contrato, deberá obtener el consentimiento del proveedor y compensar al proveedor. proveedor en consecuencia. Todas las pérdidas causadas por la parte.
8. Devolución y reposición:
1. Los productos objeto de este contrato son productos personalizados por el proveedor para el comprador, y el proveedor no acepta ninguna solicitud de devolución por parte del comprador.
2. Si el comprador necesita reponer los productos, el comprador debe notificar al proveedor por escrito con __________ días de anticipación para que el proveedor pueda organizar la producción.
Si surge alguna disputa durante la ejecución de este contrato, se resolverá mediante negociación amistosa entre el comprador y el proveedor. Si la negociación fracasa, las partes podrán demandar ante los tribunales.
9. Vigencia y resolución del contrato:
Este contrato entrará en vigor inmediatamente a partir de la fecha en que sea firmado y sellado por ambas partes, y caducará automáticamente cuando se liquide el pago. . Este contrato se realiza en ______ copias, y el comprador y el proveedor poseen cada uno ______ copias, las cuales tienen el mismo efecto legal.
Firma y sello del destinatario: _____ Firma y sello del proveedor: _____
_____ año _____ mes _____ día _____ año _____ mes _____ Contrato de pedido de baldosas cerámicas japonesas 3
Parte A: _____
Parte B: _____
De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y "De acuerdo con los principios de la "Ley de Construcción de la República Popular China". República de China", combinado con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y las condiciones específicas de este proyecto, ambas partes firmaron voluntariamente este contrato mediante consenso mediante consulta.
1. Descripción general del proyecto:
1. Nombre del proyecto: Edificio 3#-5#, patio n.° 1, Jinxiu Shanhe Ji Zhai Xinju
2. Ubicación del proyecto: a 2 kilómetros del tercer anillo sur de Songshan South Road
3. Alcance del contrato: proyectos de revestimiento de paredes y pisos en pasillos, vestíbulos y salas de ascensores, transporte de materiales, pavimentación, juntas, etc. ., para asegurar la aceptación.
4. Método de contratación: La contratación de obra no incluye materiales, calidad, seguridad, construcción civilizada, gastos de transporte ni aceptación.
5. Base de construcción: Prevalecerán los planos de diseño y el informe técnico de la Parte A.
2. Precio unitario y base de liquidación:
La liquidación del proyecto se basa en los planos de diseño y se calcula en función del área expandida real.
1. Baldosas: precio unitario 32,00 yuanes/metro cuadrado.
2. Azulejos de pared: el precio unitario es de 38,00 yuanes por metro cuadrado.
3. Forma de liquidación y pago:
Se pagará el 85% del precio total una vez finalizado todo, y el 97% se pagará una vez aprobada la aceptación de finalización. El 3% es el depósito de garantía y el período de garantía es de 1 año.
4. Requisitos de calidad y requisitos del período de construcción:
1. Requisitos de calidad: cumplir con las especificaciones nacionales relevantes, los estándares industriales y los requisitos de planos de diseño, y aprobar la aceptación única.
2. Requisitos del período de construcción: Terminado antes del 5 de diciembre de 20xx Si es causado por la Parte A, el período de construcción se pospondrá si las razones de la Parte B afectan el avance del proyecto, se aplicarán las sanciones correspondientes; impuestas dependiendo de la gravedad del caso (excepto por razones meteorológicas y de fuerza mayor).
3. Requisitos de garantía: si ocurren problemas de calidad durante el período de garantía, las reparaciones deben realizarse de inmediato dentro de las 12 horas posteriores a la recepción del aviso. Si la situación no es oportuna, la Parte A hará otros arreglos y. Los costos incurridos serán los siguientes: Se deducirá el doble de los costos reales incurridos del depósito de garantía de la Parte B.
4. Requisitos de uso del material: Los materiales deben manipularse con cuidado durante el transporte y las baldosas no deben dañarse. Antes de la construcción de una superficie grande, primero se debe construir una sala modelo. La cantidad de baldosas cerámicas utilizadas en cada piso se determina en función de la sala modelo. La pérdida no debe exceder 2 baldosas/capa en comparación con la sala modelo.
5. Requisitos y sanciones para una construcción segura y civilizada:
1. Al ingresar al sitio de construcción, debe usar un casco de seguridad. Los infractores recibirán una multa de 50 yuanes por persona.
2. Está estrictamente prohibido trabajar bajo los efectos del alcohol y los infractores recibirán una multa de 100 yuanes por persona.
3. Está estrictamente prohibido reunir gente para causar problemas y participar en los comportamientos mencionados anteriormente. Independientemente del motivo, la Parte B recibirá una multa de 5.000 yuanes cada vez, que se deducirá cuando finalice el proyecto. está resuelto.
6. Precauciones:
1. Participar puntualmente en las reuniones previas y posteriores al turno organizadas por la Parte A para abordar los problemas existentes durante el proceso de construcción, y Solicite permiso al Partido A con anticipación si es necesario, quienes no participen sin motivo serán sancionados según el sistema de reuniones.
2. Antes de la aceptación de finalización, la Parte B es responsable de la protección de los productos terminados (productos semiacabados) del proyecto. Cualquier daño ocurrido durante el período de protección será reparado por la Parte B por su cuenta. gastos, pero la Parte B no retrasará el período de construcción ni retrasará la entrega del proyecto. Este trabajo durará hasta que el proyecto se complete, sea aceptado y entregado a la Parte A para su uso.
3. Antes de completar el proyecto y entregarlo a la Parte A, la Parte B debe retirar toda la maquinaria de construcción, basura, contenedores y materiales restantes, y mantener el edificio, el sitio de construcción y las áreas adyacentes limpios y ordenado.
4. La seguridad, la calidad y la divulgación técnica son parte del contrato.
5. Los asuntos pendientes se resolverán mediante negociación entre la Parte A y la Parte B.
6. El acuerdo se realiza en dos copias, cada una de las cuales posee una copia. Entrará en vigor a partir de la fecha de firma del contrato y expirará después de que se liquide el pago del contrato.
Parte A: _____ (firma y sello) Parte B: _____ (firma y sello)
_____ año _____ mes _____ día _____ año _____ mes ____ _Contrato de pedido de baldosas cerámicas japonesas 4
Parte A: _____ (lado de la demanda)
Parte B: _____ (proveedor)
Nombre del proyecto:
Lugar de firma: Hefei Dayang Construction and Installation Engineering Co., Ltd. La Oficina del Departamento de Proyectos de Construcción de Restauración de Gong Wa ha determinado que la Parte B es el proveedor de la Parte A a través de la inspección de la Parte A para aclarar las responsabilidades de ambas partes y garantizar los intereses de ambas partes. de conformidad con el "Congreso Popular de la República Popular China" De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Contrato Económico Nacional y otras leyes y reglamentos pertinentes, se ha alcanzado el siguiente acuerdo sobre la base de los principios de igualdad, voluntariedad, buena fe y que ambas partes deben respetar.
1. Nombre del producto, modelo, especificación, cantidad, precio, monto:
Nota: La cantidad total del pedido en este contrato es una estimación. Una vez firmado el contrato, habrá. ser un aumento o una disminución, liquidado en función del volumen total de entrega real.
2. Estándares de calidad:
1. Las baldosas cerámicas suministradas por usted se producen y suministran de acuerdo con los estándares de calidad nacionales, el color se basará en el color de la muestra enviada; por el Partido B.
2. Cada lote de baldosas cerámicas tiene una cierta diferencia de color durante la producción. Se solicita a la Parte A que organice la construcción de manera razonable.
3. La Parte B es responsable de reemplazar las baldosas cerámicas suministradas por la Parte B de manera oportuna si son grandes, cuadradas o deformadas. La Parte B es responsable de reemplazar las baldosas cerámicas de manera oportuna si las hay. Hay diferencias de color en un mismo lote de baldosas cerámicas (el tiempo de reposición es de 15 días).
3. Plazo, lugar y forma de entrega:
1. Plazo de entrega La Parte A deberá comunicar a la Parte B el número de baldosas cerámicas requeridas con un mes de antelación. La cantidad de suministro la proporciona la Parte A.
2. Lugar de entrega.
3. Cuando las baldosas cerámicas de la Parte B ingresen al sitio, deberán ser inspeccionadas y aceptadas por el técnico de materiales designado por la Parte A y se emitirá un certificado. Prevalecerá la cantidad firmada y confirmada por ambas partes.
IV.Costos de transporte y seguro de transporte:
Seguro de carga, transporte y transporte de las baldosas cerámicas proporcionado por la Parte B (es decir, la seguridad de los materiales y equipos, herramientas de transporte y conductores). y pasajeros durante el transporte) La Parte B es responsable de todos los costos y la Parte B es responsable de la descarga.
5. Normas de embalaje y reciclaje de materiales de embalaje:
Las normas de embalaje de las baldosas cerámicas proporcionadas por la Parte B se implementarán de acuerdo con las normas nacionales, es decir, deberán cumplir con los requisitos de transporte por carretera o ferrocarril. Los materiales de embalaje serán proporcionados por la Parte A o la empresa constructora. La unidad es responsable del reciclaje y procesamiento.
VI.Pérdidas razonables y métodos de cálculo:
La Parte B es responsable de todas las pérdidas sufridas durante el transporte de las baldosas cerámicas proporcionadas por la Parte B. La Parte A es responsable de las pérdidas durante la construcción.
Firma del representante de la Parte A: Firma del representante de la Parte B:
7. Normas de aceptación, métodos y objeciones planteadas:
Las baldosas cerámicas proporcionados por la Parte B están de acuerdo con los estándares de calidad nacionales. El equipo de adquisición de materiales y equipos de la Parte B y la Parte A acordaron aceptar la aceptación. El personal de aceptación de ambas partes firmó el certificado de aceptación y utilizó este formulario de aceptación como comprobante de liquidación. Si existe alguna objeción a los estándares de calidad de las baldosas cerámicas suministradas, la Parte A debe Se propone antes de que comience la construcción que ambas partes negocien para resolver el asunto.
8. Métodos de liquidación y pago:
1. Método de liquidación: La liquidación se basará en la cantidad y el precio unitario en la lista de suministro de baldosas cerámicas firmada por el oficial de materiales de la Parte A.
2. Método de pago: Después de firmar este contrato, la Parte A pagará dentro de un día hábil después de que cada lote de baldosas cerámicas llegue al sitio de construcción y sea aprobado por el equipo de adquisición de materiales y equipos de la Parte A y el de la Parte B. personal de entrega para la aceptación y aprobación de la visa. El monto del pago por este lote de baldosas cerámicas se pagará después de la finalización de la construcción del proyecto de baldosas cerámicas, y el saldo se pagará antes de que se acepte el proyecto. Si la Parte A no puede pagar el saldo en su totalidad antes de la aceptación del proyecto, se cobrará una indemnización por daños y perjuicios a dos milésimas del monto del pago aplazado si el retraso excede los 10 días. Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria y se remiten a las cuentas designadas determinadas por las partes de este contrato.
3. Número de cuenta CCB:
4. Si la Parte A no puede pagar a tiempo, la Parte B tiene derecho a suspender el suministro y recuperar el pago anticipado de los materiales. Todas las responsabilidades y pérdidas. que surjan de ello correrán a cargo de la Parte B. correrán a cargo de la Parte A.
9. Método de resolución de disputas contractuales:
Resuelto mediante negociación de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos pertinentes; Si la negociación fracasa, entonces solicite el arbitraje al comité de arbitraje económico donde se encuentra la Parte A.
10. Otros asuntos acordados:
La Parte A es responsable de los daños, desperdicios y pérdidas de las baldosas cerámicas durante la construcción, pero la Parte B debe compensar las baldosas cerámicas necesarias para el proyecto. para satisfacer las necesidades de construcción, de ser necesario, ambas partes podrán firmar un acuerdo por separado como anexo a este contrato, el cual tendrá el mismo efecto legal que este contrato.
Undécimo: El presente contrato se realiza en cuatro ejemplares, dos ejemplares para la Parte A y dos ejemplares para la Parte B, con el mismo efecto jurídico. Este contrato entrará oficialmente en vigor una vez que sea firmado y sellado por ambas. fiestas.
12. Acuerdo complementario
1. La Parte B debe entregar los bienes al sitio dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la notificación de solicitud de bienes de la Parte A.
2. La Parte B será responsable de todas las pérdidas económicas causadas por el retraso de la Parte B en el período de construcción y la pérdida de salarios de los trabajadores debido al suministro y reemplazo tardío de la Parte B.
Parte A (sello): _____ Parte B (sello): _____
Representante legal: _____ Representante legal: _____
Agente autorizado Persona: _____ Agente autorizado : _____
_____ año _____ mes _____ día _____ año _____ mes _____ día pedido de baldosas cerámicas contrato 5
Lado de la demanda: _____
Proveedor: _____
Las partes oferta y demanda han llegado al siguiente acuerdo mediante negociación en asuntos relacionados con la compra de baldosas cerámicas necesarias para la construcción desde el lado de la demanda:
1. El nombre, modelo, fabricante, cantidad y cantidad del producto adquirido al proveedor:
2. Todos los estándares de fabricación, inspección y aceptación del producto proporcionados por el proveedor cumplen con las normas nacionales vigentes pertinentes.
3. Lugar y método de entrega (recogida): designado por el comprador (ciudad xx).
IV.Transporte, carga y descarga y carga de costos: El proveedor entrega la mercancía en el lugar designado por el demandante __________ y completa la descarga. Los costos de transporte, carga y descarga de la mercancía serán asumidos por. el proveedor.
5. Normas de aceptación y plazo para presentar objeciones:
1. La aceptación se realizará de acuerdo con las normas técnicas nacionales de los productos suministrados antes mencionados, si los hubiere. problemas, notifique al proveedor por escrito antes de pavimentar. Si presenta una objeción, el proveedor responderá dentro de los 2 días hábiles.
2. Si los productos proporcionados por el proveedor parecen estar rotos o agrietados, el proveedor deberá reemplazarlos incondicionalmente.
6. Confirmación de los números de color del producto:
1. Para los productos de este contrato, si un solo producto excede __________㎡, el proveedor suministrará dos números de color. Siga estrictamente los requisitos del proveedor para pavimentos separados.
2. El comprador debe separar estrictamente la construcción según el número de color (el proveedor enviará una carta para recordarlo antes del suministro) e informar al proveedor dónde se utiliza el número de color del lote para evitar más adelante. Durante el mantenimiento no se conocía el número de color del lote durante la construcción, lo que provocó que el proveedor no pudiera proporcionar productos con el mismo número de color para reparación o reemplazo.
7. Método de pago: □ (El departamento de materiales discutirá con el proveedor si se requiere un depósito en función del volumen de compra) Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato, el comprador pagará __________ yuanes al proveedor. Es un depósito; después de que el proveedor complete el suministro de acuerdo con este contrato y apruebe la aceptación preliminar por parte del demandante, el demandante deberá pagar el pago de __________ yuanes dentro de los cinco días hábiles posteriores a la pavimentación en el sitio. completado, es aceptado por la Parte A y aprobado por ambas partes. El pago restante se liquidará quince días hábiles después de la cantidad real suministrada. Antes del pago, el proveedor deberá emitir una factura completa al demandante; de lo contrario, el demandante tiene derecho a posponer el pago hasta la fecha en que el proveedor proporcione una factura completa.
8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: Si el proveedor no entrega la mercancía a tiempo (excepto por factores de fuerza mayor), el proveedor deberá pagar el 50.000% del valor real de la mercancía en mora por cada día. de retraso a partir de la fecha de entrega estipulada en el contrato se pagará al demandante, si el demandante no paga el pago acordado según el contrato, se pagará al proveedor una indemnización del 50.000% del importe. el importe pagadero pero no pagado por cada día de retraso. Si el suministro tiene un retraso de más de 10 días, el demandante tiene derecho a rescindir el contrato. Si el demandante decide rescindir el contrato, el proveedor deberá soportar una indemnización del 15% del importe total del contrato y asumirá la responsabilidad por los daños.
9. Métodos para resolver disputas contractuales: Las partes negociarán para resolver la disputa. Si la negociación o la mediación fracasan, cualquiera de las partes tendrá derecho a presentar una demanda ante el Tribunal Popular del lugar de entrega.
10. El presente contrato se redacta en seis ejemplares, estando dos ejemplares en poder del proveedor y cuatro ejemplares en poder del demandante. Tendrá efectos a partir de la fecha de su sellado por ambas partes.
Demandante: _____ Proveedor: _____
Nombre de la unidad (capítulo): _____ Nombre de la unidad (capítulo): _____
Dirección de la unidad: _____ Dirección de la unidad: _____
Representante legal: _____ Representante legal: _____
_____ año _____ mes _____ día _____ año _____ mes ____ _日