Plantilla de contrato de construcción ecológica (5 artículos generales)
Con la creciente popularidad de los conceptos legales, utilizamos contratos en cada vez más lugares, y firmar un contrato también es la forma legal más efectiva. base uno. Ya sabes, hay una manera de redactar un contrato. A continuación se muestra una plantilla de contrato de construcción de césped verde (5 artículos generales) que he compilado para usted. Puede leerlo únicamente.
Contrato de Construcción Ecológica 1
Contratista: (en adelante, Parte A)
Contratista: (en adelante, Parte B)
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos" y con base en las condiciones específicas de este proyecto, ambas partes A y B firmarán este contrato mediante consulta y consenso.
1. Descripción general del proyecto:
Nombre del proyecto:
Ubicación de la construcción:
Alcance del contrato: Para obtener más detalles, consulte la sección sobre enverdecimiento de la carretera. Tabla de configuración de la planta y Lista de verificación.
2. El período de construcción es de 30 días, desde _____ mes _____, _____ año hasta _____ mes _____ día, _____ año
21 de noviembre Toda la siembra se completó el mismo día. (El período de construcción se pospondrá por días de lluvia o por cambios del propietario y la Parte A).
3. Pago y liquidación de los fondos del proyecto:
1. Este proyecto adopta el método de contratación:
2. Luego de firmar el contrato, la Parte B plantará Las plantas en el sitio luego pagarán a la Parte B la cantidad y el precio del trabajo contratado. Una vez que el proyecto de plantación alcance el 50% de la cantidad total del proyecto, la Parte A pagará a la Parte B la cantidad y el precio del trabajo contratado. de una vez. El pago se realizará dentro de los 7 días hábiles posteriores a la finalización y aceptación total del proyecto. La Parte B liquidará la cantidad y el precio del proyecto, y el saldo de la cantidad y el precio del proyecto se utilizará como depósito de mantenimiento y calidad. el saldo se pagará a la Parte B en una sola suma después de que expire el período de mantenimiento.
3. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: La Parte A y la Parte B cumplirán plenamente sus obligaciones en estricta conformidad con el contrato. Si una de las partes viola el contrato, deberá pagar a la otra parte una indemnización por daños y perjuicios equivalente al %. del precio del contrato.
IV. Estándares de calidad:
1. La Parte B diseñará y construirá la planta por sí misma y la plantará bajo la supervisión de la Parte A. Después de la plantación, cumplirá con las de la Parte A. estándares de aceptación;
2. Se debe garantizar la calidad de las plántulas
3. Durante el proceso de siembra, si la Parte A realiza algún cambio en el diseño de la Parte B, se debe confirmar; por el Partido A y el Partido B y luego el Partido B
4. El Partido A es responsable del suelo para plantar las plantas, y el Partido B solo puede plantar las plantas después de que el sitio cumpla con los estándares de plantación.
5. La Parte A es responsable de todos los costos de la configuración básica de las piedras del paisaje.
5. Normas, métodos y ubicaciones de inspección:
1. Después de que las plantas ingresan al sitio, la Parte B solo puede plantarlas después de que sean inspeccionadas y aceptadas por la Parte A
2, Mantenimiento y gestión, la Parte B es responsable de la gestión de las plantas plantadas, y los costos incurridos serán asumidos por la Parte B.
3. a partir de la fecha de finalización y aceptación de la construcción.
6. Responsabilidad de seguridad: la Parte B deberá cumplir con las normas de gestión pertinentes sobre seguridad de producción en la construcción de ingeniería, organizar la construcción en estricta conformidad con las normas de seguridad y la Parte B será responsable de todas las responsabilidades de seguridad durante la construcción. proceso.
7. Resolución de disputas: Si surge una disputa entre la Parte A y la Parte B, debe resolverse mediante negociación. Si la negociación fracasa, ambas partes pueden solicitar arbitraje al comité de arbitraje local.
8. Este contrato se redacta en seis copias, cada una de las cuales posee una copia y la Parte A y la Parte B, y las cuatro copias restantes se entregarán a las unidades pertinentes. El contrato entrará en vigor inmediatamente después de su firma. y sellado por la Parte A y la Parte B.
Contratista:
Contratista:
Fecha de firma: Contrato de Construcción Ecológica 2
Unidad de construcción (Parte A): _________
Unidad de construcción (Parte B):
_______De acuerdo con las regulaciones pertinentes del Comité Municipal de Construcción de _________, la Parte A confía la primera fase del proyecto ecológico de Wuhan a la Parte B para la construcción de acuerdo con las condiciones específicas. del proyecto, después de que ambas partes negocien y firmen este contrato.
1. Nombre del proyecto: _________.
2. Ubicación y alcance de la construcción: Este proyecto está ubicado en _________, con un área total de espacios verdes de _________ metros cuadrados.
3. Contenido del proyecto
1. La Parte B construirá la construcción de acuerdo con los planos de diseño proporcionados por la Parte A, y la Parte A aceptará los planos
2. El arado profundo del espacio verde es de ________cm y el procesamiento es de ________cm (incluida la nivelación del terreno, la topografía, etc.); Una vez finalizado el proyecto, la Parte B debe mantenerlo durante un año (se plantarán árboles de hoja caduca este invierno y la próxima primavera, a partir de la plantación de especies de árboles específicas
4). Durante el proceso de construcción, si es necesario volver a trabajar por motivos de la Parte A, la liquidación real debe realizarse después de la aprobación de la visa de la Parte A, si las plántulas mueren por motivos de la Parte B durante el período de mantenimiento, la Parte B las replantará de acuerdo con el contrato; especificaciones;
5. La calidad de la plantación debe inspeccionarse y aceptarse de acuerdo con los requisitos de los departamentos de la ciudad _________ correspondientes para proyectos ecológicos. El césped debe colocarse de acuerdo con el terreno, lo que requiere una gran planitud, una fuerte integridad y una inundación natural. El espacio de colocación no debe exceder el ancho de un dedo.
4. Costo del proyecto: el costo total del proyecto es RMB___________ yuanes, que es una suma global única.
5. Forma de pago
1. Para el primer pago, una vez firmado y entrado en vigor el contrato, la Parte A paga el 50% del coste total
2. Para el segundo pago, una vez colocada la mitad del césped, la Parte A paga el 25% del coste total
3. Para el tercer pago, una vez aceptado el proyecto, la Parte A paga el 20% del coste total
4. El saldo restante se pagará en un solo pago una vez que expire el período de mantenimiento de un año y el equipo esté calificado.
6. Período de construcción: Este proyecto se completará de _________año________mes_________ a _____________año_________mes__________.
7. La Parte A confía a _________ y la Parte B asigna a _________ para que sea responsable de la gestión y coordinación de la obra.
8. Otros acuerdos___________.
9. Este contrato se realiza en ________ copias. La Parte A y la Parte B tienen cada una ________ copias, y los planos y el presupuesto son ________ copias cada uno.
Parte A (sello): _________
Parte B (sello): _________
Contrato de construcción de paisajismo el _________año____mes____ 3
El contrato parte emisora (Parte A):
El contratista (Parte A):
Si la parte emisora del contrato no completa el permiso, la aprobación o la presentación antes mencionados, el contratista correrá con los mayores costos y/o retraso en el período de construcción, y pagar al contratista una ganancia razonable. Después de la licitación pública, la Parte A asignó el proyecto ecológico _________ a la Parte B para su construcción. Para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y con alta calidad, ambas partes han firmado este contrato basándose en los principios de apoyo mutuo y estrecha cooperación. , combinado con las condiciones específicas del proyecto, y aclaró las responsabilidades de ambas partes, los términos son los siguientes:
1.
2. Costo total del proyecto: _________ millones de yuanes (en mayúsculas).
3. Recordatorio de riesgo del período de construcción: regulaciones sobre la fecha de finalización real
Cuando surge una disputa debido a la confirmación de la fecha de finalización real, se pueden utilizar las regulaciones pertinentes para referirse a la situación específica:
Si el proyecto pasa la aceptación de finalización, la fecha en que el contratista presente el informe de solicitud de aceptación de finalización será la fecha de finalización real y se indicará en el certificado de aceptación del proyecto; Por motivos del contratista, el supervisor no ha recibido la aceptación de finalización presentada por el contratista. Si la aceptación de finalización se completa dentro de los 42 días posteriores al informe de solicitud, o si no se emite el certificado de aceptación de finalización y no se emite el certificado de aceptación del proyecto, la fecha. de presentación del informe de solicitud de aceptación de finalización será la fecha de finalización real; si el proyecto se utiliza sin la aceptación de finalización por parte del contratista, la fecha de transferencia de posesión del proyecto será la fecha de finalización real; La Parte B garantiza que la construcción comenzará el ____, mes, ____ y se completará el ____, mes ____, y que los estándares del proyecto alcanzarán el nivel calificado _________.
4. Preparación para el inicio de la construcción. La Parte A garantiza que el sitio de construcción tenga las condiciones de construcción en la etapa inicial y continúa siendo responsable de resolver los problemas restantes del proyecto después del inicio de la construcción; La Parte A prepara planos de construcción, informes técnicos, etc. antes de la construcción. La Parte B acepta. Después de recibir los planos, haremos un plan de materiales, un diseño de organización de la construcción y un plan de progreso del proyecto y los enviaremos a la Parte A lo antes posible.
5. Pago del proyecto: Una vez que las plántulas sean plantadas y pasen la inspección preliminar, se pagará el 13% del precio del contrato, si pasan la reinspección seis meses después, un 13% adicional del precio del contrato; el precio del contrato se pagará 15 meses después de la inspección inicial del proyecto. Una vez aceptado, el saldo restante se pagará de acuerdo con la cuenta final auditada.
6. Recordatorio de riesgo de calidad del proyecto: Responsabilidad por la calidad del proyecto que no cumple con los estándares.
Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares acordados en el contrato por culpa del contratista, el contratista asumirá el aumento de costos resultante y/o el retraso en el período de construcción, y pagará al contratista una ganancia razonable.
Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares acordados en el contrato debido a culpa del contratista, el empleador tiene derecho a exigir al contratista que vuelva a trabajar hasta que la calidad del proyecto alcance los estándares acordados en el contrato, y el contratista asumirá el aumento de costos resultante y (o) el retraso en el período de construcción.
(1) La calidad de las plántulas plantadas debe cumplir con los requisitos del proyecto, y las especies, especificaciones y calidad de las plántulas no deben cambiarse sin autorización. Todas las plántulas deben ser inspeccionadas y aceptadas por la Parte A antes. se pueden plantar;
(2) Durante el proceso de construcción, la Parte B debe obedecer la supervisión, inspección y gestión de calidad de la Parte A. Si el retrabajo es causado por problemas de calidad, la Parte B será totalmente responsable de los costos.
(3) La Parte B debe organizar cuidadosamente la construcción para garantizar la seguridad; si ocurre un accidente, usted será responsable de las consecuencias.
(4) La Parte B debe asegurarse de que; el sitio de construcción esté limpio y elimine los desechos de manera oportuna.
7. Gestión del mantenimiento y requisitos de calidad
(1) Los árboles grandes deben sostenerse a tiempo y las partes donde se conectan los pilares y los troncos deben estar acolchadas con materiales protectores para evitar la abrasión. de la corteza
(2) Selle el vertedero inmediatamente después de plantar y riegue abundantemente
(3) Lleve a cabo el cultivo, el deshierbe, la fertilización y la poda a tiempo para asegurar el crecimiento normal; plántulas
(4) Las plántulas deben prevenirse y controlarse con prontitud
(5) Durante el manejo de las plántulas, todo tipo de desechos deben limpiarse con frecuencia
; p>
(6) La Parte B debe mantener las plántulas una vez completada la siembra_ Después de ________ meses, el estándar de mantenimiento alcanza ________ y los gastos incurridos durante este período correrán a cargo de la Parte B.
8. Recordatorio de riesgos por responsabilidad por incumplimiento de contrato: Aclarar la responsabilidad por incumplimiento de contrato
A la hora de firmar un contrato, ambas partes deben pensar en posibles violaciones del contrato y estipular las sanciones correspondientes. En el contrato, al aclarar las responsabilidades que deben asumirse cuando se produce un incumplimiento del contrato, insta a todas las partes a cumplir verdaderamente con sus obligaciones, y también hay pruebas en las que confiar una vez que se produce un incumplimiento del contrato. Responsabilidades de la Parte A:
(1) Después de recibir el aviso de aceptación de la Parte B, la Parte A organiza rápidamente la aceptación según lo programado. Si la Parte A pospone la aceptación, la Parte A pagará a la Parte B una multa vencida de _________ yuanes por cada día. de retraso.
(2) Si la Parte A no paga el precio del proyecto de acuerdo con el tiempo y el monto estipulados en el contrato, la Parte B será compensada como indemnización por daños y perjuicios a razón de una milésima parte del precio del proyecto. por cada día de retraso. Responsabilidades de la Parte B:
(1) Si la calidad del proyecto no cumple con las disposiciones del contrato, la Parte B será responsable de las reparaciones gratuitas o la reelaboración oportuna. La Parte B será responsable del resultado. pérdidas.
(2) La Parte B debe garantizar que las tareas de construcción se completen dentro del período de construcción. Si las tareas de construcción no se pueden completar a tiempo, excepto por factores de fuerza mayor y aprobados por la Parte A, una multa de _________ yuanes. se impondrá por cada día de retraso.
9. Si surge una disputa entre la Parte A y la Parte B debido al contrato, solicitarán mediación a la unidad o personal de ___________; si la mediación o negociación fracasa, presentarán una demanda ante el Pueblo; Tribunal de ___________.
10. Vigencia y terminación del contrato El presente contrato surtirá efectos una vez firmado y sellado por ambas partes. Los términos terminan al completarse la liquidación, el pago por parte de la Parte A y la Parte B entrega el proyecto a la Parte A.
11. Número de copias del contrato: Este contrato se realiza en ________ copias, las cuales son igualmente válidas. La Parte A y la Parte B conservan cada una ______ copias después de firmarlas y sellarlas. Otros serán distribuidos por la Parte A y la Parte B a los departamentos pertinentes para su archivo.
12. Cualquier cuestión que surja de este contrato se resolverá mediante negociación entre las dos partes.
Parte A (sello): _________año____mes____Lugar de firma: Partido B (sello): _________año____mes____Lugar de firma:
Parte A (Sello): _________
Parte B (Sello): _________
_________Año ____ Mes ____ Día Contrato de Construcción Ecológica 4
Emisión del contrato Persona (nombre completo):
Contratista (nombre completo):
En de conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos pertinentes, y en cumplimiento de la igualdad, la voluntariedad y la equidad. De acuerdo con el principio de buena fe y buena fe, ambas partes llegaron a un consenso sobre las cuestiones de implementación de este proyecto de construcción y celebró este contrato.
Artículo 1: Resumen básico del proyecto
1. Nombre del proyecto:
2. Ubicación del proyecto:
3. Contenido del proyecto :
4. Número de aprobación del proyecto:
Artículo 2: Alcance del contrato del proyecto
1. El alcance de la lista de proyectos en los planos de construcción y licitación del proyecto ecológico documentos Todo el contenido;
2. Preparación manual del suelo para plantar y plantación de plántulas dentro del alcance del contrato de proyectos ecológicos
3. Mantenimiento y manejo de plántulas para garantizar que las plántulas y el suelo; Las plantas de cobertura crecen normalmente durante el período de mantenimiento. Y mantener un buen efecto paisajístico.
4. Garantía de calidad en ingeniería civil.
Artículo 3: El plazo de construcción es de *** días hábiles.
Se acuerda que la construcción se iniciará el xx, mes xx, xx, y finalizará el xx, mes xx, xx. (El período de construcción puede posponerse si la construcción no se puede llevar a cabo debido a lluvia, nieve u otras razones).
Artículo 4: Estándares de Calidad del Proyecto:
Durante el avance del proyecto, el contratista debe construir cuidadosamente el proyecto de acuerdo con los detalles de construcción y las instrucciones de construcción, e implementar concienzudamente las normas vigentes. Especificaciones nacionales de construcción y aceptación. ¿Qué tan bueno es el trabajo de aceptación de proyectos y subproyectos ocultos? Si la calidad no cumple con los requisitos por motivos de construcción, el contratista será responsable de los costos de retrabajo.
Artículo 5: Suministro de materiales e instalaciones: La Parte B es responsable de comprar, despachar y transportar toda la mano de obra contratada y los proyectos de materiales al sitio y deberá garantizar que los materiales proporcionados cumplan con la calidad, especificaciones y otros; requisitos estipulados en este contrato, de lo contrario, el contratista deberá realizar incondicionalmente reemplazos oportunos. Si esto afecta el progreso del proyecto, el período de construcción no se extenderá. Si se causan pérdidas al contratista, el contratista deberá compensar en su totalidad.
Artículo 6: Precio del proyecto y forma de pago: El precio del proyecto se pagará en cuotas de acuerdo con las siguientes formas.
1. Este proyecto adopta el método de contratación;
2. El precio del proyecto es xx yuanes (el precio provisional estará sujeto al precio de liquidación final).
3. Forma de pago:
Artículo 7: Documentos que constituyen este contrato
1. Acuerdo sobre este contrato
2. ganar la licitación
3. Licitación y sus anexos
4 Normas, especificaciones y documentos técnicos relevantes
5. , Valoración cuantitativa
7. Cotización y presupuesto del proyecto
Artículo 8: Derechos y obligaciones de ambas partes
1. el contratista le encomienda ser el supervisor de la construcción, el contratista es designado como la persona a cargo del proyecto, y el contratista debe aceptar la gestión en el sitio del contratista y la unidad de supervisión y la supervisión y evaluación del mantenimiento de el proyecto de ecologización;
2. Trabajo del contratista: Hacer un buen trabajo en las "tres conexiones y una nivelación" del sitio de construcción, revisión conjunta de los planos y divulgación del diseño coordinar el manejo de las tuberías subterráneas; y edificios adyacentes;
3. Trabajo del contratista: realizar la construcción Responsable del trabajo de seguridad y protección, proteger las tuberías subterráneas y los edificios adyacentes y limpiar los sitios de construcción; planes de cronograma.
Artículo 9: Requisitos de plantación
1. La planitud del terreno de plantación debe cumplir con la intención de diseño y las normas de plantación.
2. las plántulas deben estar garantizadas y el ingeniero supervisor debe La plantación solo se puede realizar después de pasar la inspección de aceptación;
3. se realizará únicamente después de la confirmación por escrito por parte del contratista y del contratista.
Artículo 10: Aceptación preliminar: el contratista deberá presentar una solicitud por escrito para la aceptación preliminar dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del proyecto de plantación de acuerdo con el período de construcción prescrito. El contratista deberá organizar los departamentos pertinentes para realizar la inspección preliminar dentro de los plazos. 14 días desde la recepción de la solicitud escrita, y emitir dictámenes escritos.
Artículo 11: Cambio de proyecto: el contratista deberá presentar un informe sobre el cambio del precio del proyecto dentro de los 14 días posteriores al cambio del proyecto, y el precio del contrato se ajustará después de la confirmación por parte del ingeniero. Cambie el precio de acuerdo con el siguiente método:
1. Ya existe un precio aplicable al proyecto modificado en el contrato y el precio del contrato se cambia de acuerdo con el precio existente en el contrato. >
2. Solo hay precios similares en el contrato. Para el precio del proyecto modificado, el precio del contrato se puede cambiar haciendo referencia a precios similares
3. precio para el proyecto modificado en el contrato, el contratista deberá proporcionar un precio modificado apropiado, que se implementará después de la confirmación por parte del contratista.
Artículo 12; Normas, métodos, lugares y plazos de inspección;
1. Normas de aceptación de la construcción de proyectos: "Código para la Construcción y Aceptación de Proyectos de Ecologización Urbana" cjj/t82-99;
2. Mantenimiento y gestión: el contratista deberá realizar evaluaciones periódicas del trabajo de gestión de plantación y mantenimiento (es decir, garantía de calidad) del contratista.
Empleador (nombre completo):
Contratista (nombre completo):
Fecha: Greening Construction Contract 5
Unidad de construcción: ( (en adelante, Parte A)
Unidad de construcción: (en adelante, Parte B)
De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y la " Ley de Construcción de la República Popular China" 》 y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, en el espíritu de cooperación mutua y estrecha cooperación, y siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, ambas partes firmaron este contrato para cumplir por los aspectos constructivos de este proyecto paisajístico.
1. Contenido del proyecto y método de contratación
1. Nombre del proyecto:
2. Ubicación del proyecto:
3. Contenido del proyecto;
4. Ámbito de contratación:
5. Modalidad de contratación:
6. Materiales, variedades vegetales, cantidades, especificaciones y modelos necesarios para el paisajismo:
p>
2. Precio del contrato
La Parte B presenta un presupuesto del proyecto basado en el alcance de la construcción del proyecto y los planos de construcción, y calcula y cobra tarifas de acuerdo con la "Ingeniería Municipal de la Provincia de Henan". Norma "Precio Integral Unitario". Mano de obra, materiales y ajustes mecánicos se realizarán de acuerdo con los documentos pertinentes durante el período de construcción.
El costo del proyecto se establece tentativamente en 10.000 RMB
3. Duración del contrato
1. La duración total del proyecto es de días (calculada a partir de la fecha de inicio);
2. Fecha de inicio de construcción: xx, mes xx, xx
3. Fecha de finalización: xx, mes xx, xx
4. Pago método
1. Después de firmar el contrato, la Parte A paga el % del costo del proyecto a la Parte B como anticipo del proyecto
2. Después de que el proyecto se completa y se aprueba; En la inspección inicial, la Parte A pagará% y el saldo se pagará al vencimiento del período de mantenimiento (tres meses), la Parte A pagará en su totalidad dentro de los diez días posteriores a pasar la inspección de aceptación.
5. Estándares de calidad
Estándares de calidad del proyecto:
6. Responsabilidades de ambas partes
(1) Responsabilidades de la Parte A
1. Manejar la adquisición de terrenos, la compensación por demolición, la nivelación del sitio de construcción y otros trabajos para garantizar que el sitio de construcción tenga condiciones de construcción para coordinar las relaciones internas y externas de la construcción del proyecto, reducir los factores de interferencia a la construcción del proyecto y garantizar la implementación sin problemas de la construcción del proyecto;
/p>
2. Responsable de manejar los procedimientos de solicitud de construcción, obtener permisos de construcción y permisos de construcción
3. Conexión de agua, electricidad, comunicación y otras líneas necesarias; para la construcción desde fuera del sitio de construcción hasta el sitio de construcción para garantizar las necesidades durante el período de construcción
4. Organizar las unidades de construcción y las unidades de diseño para realizar revisiones conjuntas de los dibujos y las divulgaciones de diseño; > 5. Manejar los problemas de los planos de construcción que surjan durante el proyecto de manera oportuna, para facilitar la continuidad del trabajo de la Parte B.
6. Organizar la aceptación de finalización del proyecto y manejar la liquidación del proyecto de acuerdo con el; contrato.
(2) Responsabilidades de la Parte B
1. Organizar la construcción de acuerdo con las especificaciones técnicas nacionales pertinentes y los procedimientos operativos técnicos de ingeniería paisajística y los planos de construcción.
2; Responsabilidad Responsabilidades de mantenimiento después de completar la ecologización para garantizar la tasa de supervivencia de las plántulas en el proyecto de ecologización.
3. Llevar a cabo una gestión de construcción segura y civilizada en el sitio de construcción;
4. Presentar oportunamente diversos documentos y materiales durante el proceso de construcción para su inspección; 5. Si hay errores o aspectos irrazonables en los planos de construcción, envíelos inmediatamente por escrito a la Parte A, quien los estudiará y solucionará antes de continuar con la construcción.
6. , limpie el sitio para garantizar que las personas estén despejadas al caminar
7. Acuerdo entre las dos partes
1 Si ocurren los siguientes factores, el precio del contrato se ajustará. :
1) Cambios en el diseño de ingeniería;
2) Visa de sitio del proyecto
3) Trabajo encomendado por el empleador al contratista
4) Gastos del contratista incurridos por culpa del empleador Aumento.
2. Cambios en el proyecto
Para todos los cambios que ocurran durante el proyecto, ambas partes deben completar los procedimientos de visa de manera oportuna y utilizarlos como fondos de liquidación complementarios.
8. Aceptación de finalización
9. Liquidación de finalización
10. Condiciones complementarias
11. Materias no cubiertas en este contrato, A y B Las dos partes se coordinaron de manera oportuna basándose en los principios de buscar la verdad a partir de los hechos y la justicia, y lo dejaron claro en un acuerdo complementario.
12. Disputas contractuales
Las dos partes acordaron resolver la disputa mediante una negociación amistosa basada en el principio de beneficio mutuo y reciprocidad.
/p>
El proyecto se dará por terminado automáticamente después de pasar la inspección de aceptación y liquidar el pago del proyecto.
Partido A (sello oficial): _________
Partido B (sello oficial): _________
_________año____mes____día;